建设工程索赔程序：
(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告
二、建设工程索赔费用的组成有哪些？
索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：
(一)人工费
指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。
(二)设备费
可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(三)材料费
材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨，承包人应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。
(四)管理费
此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。
(五)利润
一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。
(六)延迟付款利息
发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。
⊙相关内容
·如何约定劳动试用期,试用期工资怎...
试用期是多久、试用期的工资有多少等等问题，都是劳动者十分关心的。那么，在法律上，用人单位与劳动者之间究竟应该如何约定劳动试用期呢？此外，在实践中，双方又该如何约定劳动者在试用期的工资呢？我们一起在下文中进行具体了解。一、如何约定劳动试用期劳动合同可以约定试......
·工程质保期满验收需要的材料有哪些
工程质保期满验收需要的材料有哪些？我们的社会生活是由各项由质量保证的工程所组成的，但由于工程质量问题而引起的工程事故是比较常见的，针对此种现象，我国现行法明确规定，与工程相关的各方单位，需要采取恰当的措施，对会影响工程质量的因素进行防范，工程质保期满验收标准是......
·一、未签劳动合同受伤属于工伤吗?
一、未签劳动合同受伤属于工伤吗?1、只要与用人单位存在劳动关系且受伤情况符合《工伤保险条例》第十四、十五条之规定的，无论是否签订劳动合同缴纳社会保险，都应按工伤待遇获得赔偿!2、根据《工伤保险条例》第十七条之规定，首先要到当地劳动部门申请工伤认定，这是所有问......
·股权转让协议对抗工商备案协议是否...
股权转让协议对抗工商备案协议是否有效一、股权转让协议对抗工商备案协议是否有效?股权转让协议对抗工商备案的话协议是无效的，因为公司股东的实际情况应该和工商局的备案是一致的。《中华人民共和国合同法》第52条规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫......
·桐庐县看守所
浙江省桐庐县看守所地址在杭州市桐庐县桐君街道君山村梓芳坞，从......
 山东 许义园律师 |
 法学学士 执业7年 |
 13061416368 |
 |
 上海 赵海晨律师 |
| 法学硕士 执业23年 |
| 18868876507 |
|
 江苏 朱效武律师 |
| 法学学士 执业18年 |
| 18501560386 |
|
 浙江 何强律师 |
| 副主任律师 法学硕士 执业14年 |
| 18868876507 |
|
 江苏 徐志勇律师 |
| 双学士 执业21年 |
| 18168563608 |
|
因长期分居导致感情破裂判离，女方二审争取财产终获支持！......
工程质量事故划分等级是什么？一、工程质量事故划分等级是什么?工程质量事故划分等级是：按事故造成损失程度分为4个等级，特......
在道路发生交通事故应该要如何处理？1、保护事故现场。应保护好事发第一现场，并及时向事故发生地交通管理部门报案，由交管部门进......
·职工被辞退后是否可以要经济补偿
职工被辞退后是否可以要经济补偿现实生活中，一些用人单位了单位的经济利益会选择辞退一些员工，也就是所谓的经济性裁员。员工被无故辞退，其合法权益必然会遭到损害。从法律的角度来看，职工被辞退后是否可以要经济补偿?如果能，员工被辞退后如何索赔维权呢......
我们知道在交通事故发生后，要是肇事者为逃避法律制裁，从而选择逃离事故现场的话，这样的行为就会构成逃逸。需要注意，我国对交......
关于企业融资方式以及融资渠道作为企业是一定要去了解的，近两年来高新企业跟普通企业融资的的现状差别是越来越大了，二者的运营......
夫妻离婚可以分为两种方式，即协议离婚与诉讼离婚。在诉讼离婚的情况下，法官肯定不会判决一方净身出户，这样毕竟对其中一方就会......
效力待定与可撤销的区别有哪些在实际生活中我们为了保障自己的合法权益，往往会以签订合同的方式进行。在我国合同的种类有很多，......
传染病防治失职罪的主体与客体是什么？一、传染病防治失职罪的主体与客体是什么?(一)客体要件。本罪侵犯的客体是国家对传染......
·财产解冻刑诉法的条文是怎么规定的
只有我国人民法院才有权利对我国公民的财产进行冻结，当然，冻结财产的肯定都是和案件有关的人员，比如说某些特定的经济犯罪案件当中，就可以申请人民法院对财产进行保全，或者是对涉案的财产进行冻结，既然有冻结，那么肯定也有解冻。所以有不少人员其实也十......
