首页>>法律知识

为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书).
一,招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3.建设用地已经征用,障碍物全部
拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;
4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核.
二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________.
(此项也可用表格形式,见附表)
二,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________.
三,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________.
四,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________.
五,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________.
六,报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:一九______年____月____日;
投标期限:一九______年____月____日起至一九______年____月____日止.
招标文件发送方式:
___________________________________________________________________.七,开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得
超过两个月).
评标结束时间:一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般
不得超过一个月).
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行
政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工
作).
中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标
价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标.所有投标企业的标价
都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标
剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业.评定结束后五日内,招标单位
通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在
一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同.八,其他:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________.
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔
偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标
准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必
须加盖单位和代表人的印鉴.投标书必须密封,不得逾期寄达.投标书一经发
出,不得以任何理由要求收回或更改.
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调
解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院.
建设单位(即招标单位):___________________
地址:_________________________________
联系人:____________________
电话:____________________
一九______年____月_____日
附:施工图纸,勘察,设计资料和设计说明书(略)
附表:
建筑安装工程内容一览表:
____________________________________________________________________
|工程|工|工程|建筑 面积 |栋|层|结构|地质勘察|工程设计|
|地点|期|名称|(或安装项目)|数|数|形式| 单位 | 单位
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|备注:
|___________________________________________________________________
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报。
⊙相关内容
·
港口工程施工合同
工程名称: 甲方: 乙方: 年 月 日 一、合同协议书 甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语均与下文提......·
建筑安装工程分包合同(一)
总包方:____(以下简称甲方) 分包方:____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工 程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合 同,......·
建筑安装工程分包合同(二)
订立合同双方: ____,以下简称总承包方:____,以下简称分包方。 双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订 立本合同。 第一条 工程名称 ____。(指分包部分之工程名称) 第二条 工程地点 _......·
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规 第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。 (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责......
·
郎溪县看守所
安徽省郎溪县看守所位于宣城市郎溪县南丰镇南山路,是郎溪县...关押犯罪嫌疑人的场所。律师提示:郎溪县看守所不准家属会见,只有律师才能见到犯罪嫌疑人,聘请律师去郎溪县看守所会见、取保候审、申诉、刑事辩护、保外就医、减刑等法律帮助。●......·
南京受贿罪,南京单位受贿罪律师
南京受贿犯罪罪律师从事与公司职务犯罪有关案件的刑事辩护,提供受贿犯罪减刑、缓刑、取保候审等刑事辩护服务,解答受贿罪构成、立案标准、量刑、最新受贿罪司法解释、以案说法等。★遇到刑事犯罪问题,需要咨询律师?律师热线:13951899110(看守所会......
·
感谢姚强律师千辛万苦维权,当事人特送来 锦旗表示感谢
2019年国庆节期间,当事人刘姐委托姚强律师代理起诉要求冯某家归还彩礼及装修款项的案件。但该案面临了很多困难,..、当事人只晓得被告的小名,并不清楚被告三人的具体姓名、身份证号码,无法确定明确的被告;第二、当事人支付给被告家彩礼金钱的具体支付证据没......·
吉安律师成功辩护,被告人被从轻判处拘役三个月
案情简介:吉安市吉州区人民法院指控:2017年11月19日凌晨1时许,被告人张某接到其女朋友刘某,得知刘某在吉州区某酒吧玩时被姚某欺负,遂携带木棍赶至某酒吧,并与姚某发生争执打架。期间,张某用木棍打伤姚某左肩,致姚左侧锁骨骨折。经江西吉安司法......