很多工程为了能够顺应社会的发展进程，不顾一切的选择了追求速度而放弃质量，到最后就直接导致了多方面的巨额损失甚至影响社会经济的发展。为了避免质量不达标的工程危害社会，工程质保金就起到了很大的作用。下面一起看看建筑工程质保金的最新规定有什么?
一、建筑工程质保金的最新规定
第一条 为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
第三条 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
(一)保证金预留、返还方式;
(二)保证金预留比例、期限;
(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;
(四)缺陷责任期的期限及计算方式;
(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;
(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;
(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。
第四条 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
第五条 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。
第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
第八条 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第九条 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
第十条 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十一条 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
第十二条 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。
第十三条 建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。
第十四条 本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。
第十五条 本办法自2017年7月1日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》同时废止。
希望能够对您学习了解工程质量知识有所帮助。我们都知道工程质量与社会上每个公民都关系密切，一旦工程出现问题就会带来大规模的经济损失以及人身伤亡，这也是我国设立质保金制度的主要缘由。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。
⊙相关内容
·申请工伤认定有时效限制吗
劳动者如果不幸发生了工伤事故，要想成功享受法律规定的工伤待遇，就要申请工伤认定。只有被认定为工伤，才能依法享受工伤待遇。不过，申请工伤认定有时效限制吗？这是很重要的问题，下面就让我们来为您做详细解答吧。一、申请工伤认定有时效限制吗(一)什么是工伤认定工伤认......
·建筑工程项目信息管理的目的是什么...
建筑工程项目信息管理的目的是什么？建筑工程项目信息管理的目的是为了更好的管理各种建筑工程中的数据，更好的服务于建筑工程，是工程能够在法律的范围内顺利的完成，减少因信息不畅造成的施工问题，也能更好了解相关信息更好的完成施工，我们因此对建筑工程项目信息管理的相关问......
·员工主动解除劳动关系能否获得经济...
劳动者与用人单位之间因实际用工而形成的一种社会关系叫劳动关系，按照表现关系分为以合法有效的劳动合同为纽带。那么当员工主动解除劳动关系能否获得经济补偿金?我们该如何维护自己的利益?来帮您解答疑惑!一、员工主动解除劳动关系能否获得经济补偿金主动提出解除劳动合同在......
·关于每个城市的工程质量鉴定问题，...
关于每个城市的工程质量鉴定问题，每个城市都有不同的规定，因为每个城市对工程质量的要求标准是不一样的，所以自然制定的标准也是不一样的，我们为您举了一个例子，关于苏州工程质量鉴定管理办法有哪些，我们为您整理了相关内容，希望可以帮助到您。工程质量鉴定办法，第一条......
·南京收条
南京债务律师专业处理收条引起的法律纠纷案件，指导您如何写收条......
 山东 许义园律师 |
 法学学士 执业7年 |
 13061416368 |
 |
 安徽 王庆磊律师 |
| 副主任 法学学士 |
| 18056899334 |
|
 江苏 高峰律师 |
| 副主任 法学学士 执业13年 |
| 13305191148 |
|
 浙江 何强律师 |
| 副主任律师 法学硕士 执业14年 |
| 18868876507 |
|
 广东 陈芝廉律师 |
| 法学硕士 执业9年 |
| 18620487148 |
|
 江苏 顾小东律师 |
| 副主任 法学学士 |
| 18013892489 |
|
潍坊经济纠纷律师王思军：业务伙伴生纠纷，诉至.追货款二零一二......
下班途中无证驾驶出车祸算工伤吗1、《工伤保险条例》第十四条第六款规定，在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨......
一、离婚财产分割法律原则有哪些?结合司法实践，人民法院在审理离婚案件分割夫妻共同财产时，应当遵循以下原则：1、男女平等原则......
工程的建设历经漫长的时间才能够在最后成型后竣工投入使用，但是在实际销售建筑之前都是需要进行质量上的检测和验收才会被社会公......
刑法中勒索敲诈怎么判刑？一、刑法中勒索敲诈怎么判刑?根据最新《刑法》的规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索......
一、一般股东权利特征都有哪些1.股东权内容具有综合性。公司法理论将股权分为自益权和共益权。自益权一般属于财产性的权利，......
起诉离婚后可以撤诉吗起诉离婚后，原告若是反悔了，可以申请撤诉，即原告在法院立案受理后，进行宣判前，以书面或口头形式向人民......
夫妻不在同一个地方要如何离婚在我国，离婚只有两种方式：一是协议离婚，第二是诉讼离婚。如果双方对离婚没有什么异议，对财产债......
刑事回避制度回避理由具体是什么一、刑事回避制度回避理由具体是什么一般理由：1、是本案的当事人或者当事人的近亲属;2、......
一、触犯重婚罪的要件是什么？触犯重婚罪的要件有四方面，具体如下：1、客体要件重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。......
