工期索赔费用索赔的关系是什么?

首页>>法律知识

    工期索赔费用索赔的关系是什么?
  
  在工程项目建设过程中,承包方无法按时交付时,业主对承包方最主要的索赔方式就是工期索赔和费用索赔。那么工期索赔费用索赔的关系是什么?工期索赔的计算方式有哪几种?我们就此整理了有关工程索赔方面的法律知识,下面我们一起学习一下。
  
  一、工期索赔费用索赔的关系是什么?
  
  两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。
  
  费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。
  
  工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。
  
  二、施工单位提出工期索赔的目的是什么?
  
  1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;
  
  2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
  
  三、对已经产生的工期延长,建设单位一般采用两种解决办法
  
  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;
  
  2、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。
  
  如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建设单位已认可施工单位工期索赔,则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
  
  四、工期索赔的计算方法有哪些?
  
  1、网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。
  
  2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
  
  《民法典》第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
  
  综上所述,工期索赔一般是针对承包商而言,而费用索赔通常是针对业主。工期索赔费用索赔都是合同进行过程中的一种附加条件。其中工期索赔的计算方式主要包括比例计算法和网络图分析法,您要根据实际情况选择适合的计算方式。

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

⊙相关内容
·房屋建筑工程质量样板引路监理实施...
      房屋建筑工程质量样板引路监理实施细则是什么一、房屋建筑工程质量样板引路监理实施细则是什么?第一章总则第一条为保障工序质量,统一工序操作管理规程,全面提升公司的品牌形象,提高工程质量管理水平,依据国家及地方的法律法规、标准规范和集团公司要求,为全面实施“样......

·一般经济纠纷仲裁和劳动仲裁有什么...
      一般经济纠纷仲裁和劳动仲裁有什么不同1、适用对象不同。经济仲裁适用于平等民事主体之间的经济纠纷关系,处理的是经济合同纠纷和财产权益纠纷;劳动仲裁适用于个人与单位之间劳动关系,处理的是个人与用人单位之间在工资、劳保、辞职辞退、劳动补偿以及工伤等方面产生的劳动争议。2、......

·1级至4级工伤伤残赔偿标准
      1级至4级工伤伤残赔偿标准1级至4级工伤伤残赔偿标准,在中国全国各地都是统一的赔偿标准,具体如下:职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,保留劳动关系,退出工作岗位,享受以下待遇:(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:一级伤残为27个月的本人......

·订立施工合同应具备哪些条件
      订立施工合同应具备哪些条件一、订立施工合同应具备哪些条件(1)初步设计已经批准;(2)项目已列入年度建设计划;(3)有能够满足施工需要的设计文件、技术资料;(4)建设资金与主要设备来源已基本落实;(5)招投标的工程中标通知书已下达。二、施工合同无效的法律后果无效合......

·庆元县看守所
      浙江省庆元县看守所地址在丽水市庆元县松源镇星光路27号,庆元县人......


江苏 姜舂律师
副主任 执业15年
18921344401

安徽 王庆磊律师
副主任 法学学士 
13865833017

江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

广东 魏向阳律师
副主任 
13147094815

江苏 朱效武律师
法学学士 执业18年
18501560386

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636
·绍兴市所有看守所的地址、电话、位置导航
      绍兴市看守所☞地址:绍兴市高新区皋埠镇牌口村(东临生态......

有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·我怎么样才能离得掉婚?
·公司倒闭拉拖欠员工工资不给!怎么样去
·你好,我在朋友圈买了奶粉,怀疑质量问题,想退货,不退怎么
·出国打工没去成,交的费用要不回来,怎么办?
·要小孩的机率有多大
·你好在吗?请问对方出轨打离婚官司需要准备什么
·晚上倒车不小心把别人车刮了,交警让明天去处理,我该怎
·请问网友借钱不还,只有微信号和电话号码,其他一概不知
·我十前无证驾驶摩托车被扣,没去处理,现在驾驶证上显示
·劳动局星期天有没有人值班??

收藏-转发-分享给朋友
法律知识
中法网www.cnLaw.net