首页>>法律知识
工期索赔的依据有哪些?工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
一、工期索赔的具体依据
承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:
(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
(2)合同双方认可的详细进度计划;
(3)合同双方认可的对工期的修改文件;
(4)施工日志、气象资料;
(5)业主或工程师的变更指令;
(6)影响工期的干扰事件;
(7)受干扰后的实际工程进度等;
二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:
(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
(7)专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
以上便是工期索赔的依据有哪些的内容,以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)确定的可以顺延工期的条件,如果
建筑工程在日常工作中,为了我们自身的合法权益,做好工期进度计划,一般情况是不会延误工期的。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报。
⊙相关内容
·
国庆节加班三天 可以拿三倍工资又...
我国法律在不断健全,我们需要通过法律手段来维护自己的合法权益,在国企等重大节日的死后加班,是一件非常痛苦的事情,我国相关法规规定轮班制员工在节假日需要支付额外的工资来保障劳动者的利益,一般加班费是工资的还几倍,那国庆节加班三天可以拿三倍工资又补休吗?下面就详细......·
人事需要为试用期员工离职办理哪些...
试用期离职的劳动者还是有很多的,因为在试用期觉得这个岗位并不适合自己。当然,在试用期离职肯定需要办理一些手续的,那么我们在下文为您解答一下人事需要为试用期员工离职办理哪些手续,希望对您有所帮助。一、人事需要为试用期员工离职办理哪些手续正规单位办理离职手续,......·
最新工伤伤残等级评定标准是什么?
对于工伤很多人是比较熟悉的,因为在工作中我们经常遇到的就是意外安全事故,一旦发生事故就会给劳动者带来严重的身体损害以及经济损失,因此需要工伤赔偿来降低对劳动者造成的损失,那最新工伤伤残等级评定标准是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。最新工伤伤残等级评定标准是......·
五一劳动节放假薪资计算方法是什么
一、五一劳动节放假薪资的计算《劳动法》中对加班工资的规定如下:法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。因此单位在五一劳动节当天安排劳动者加班的,应该支付不低于劳动者日工资300%的工资报酬给劳动者。根据国务院有关规定,五一劳动节......
·
苏州市第二看守所
苏州市第二看守所地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路390号,是苏州市......
·
最高人民法院第三巡回法庭(南京)申请再审流程指南
最高院第三巡回法庭再审申请案件,有关流程整理如下:再审......