某大厦幕墙施工合同纠纷工程造价司法鉴定
（一）工程基本情况
该工程为一栋高层商业大厦的幕墙外装饰工程，原告为承包商，被告为发包方。原、被告双方于1997年经公开招标后签订了单价施工合同，中标单价为合同单价，结算工程量按实计，合同工期120天。原告与该大厦主体施工单位签订了工程配合协议，约定配合费为工程总造价的3%。工程竣工验收后，原告以工程结算价款争议为由，向法院提起诉讼。
（二） 委托鉴定内容及鉴定资料
法院委托鉴定机构对该工程造价进行鉴定。送鉴定资料：委托书、施工合同、招标文件、投标书、起诉状、答辩状、施工图、开竣工报告、工程竣工验收证明书、设计变更、现场签证等资料。
（三）双方计价争议焦点
原、被告对配合费的支付、幕墙铝材品牌与招标文件要求不符等产生争议。 四、鉴定说明
一）工程量计算：依据送资料按实计算。
二）计价：按合同约定的单价计算。被告称代原告支付总包单位的配合费，因原告未提供相关证明材料，鉴定造价中未扣除，由法院庭审调查后按相关合同约定裁定。原、被告均未提供幕墙铝材品牌的证据材料，鉴定造价未调整铝材材料单价，鉴定人给出被告提供的两种率材价差和铝材用量，供法院裁定时参考。
（四）案例评述
计价争议产生的原因
工程款的支付应按合同条款履行，施工过程中发现施工材料与合同约定不符，应及时通知原告作出修改。
二）评述
1、原、被告签订的施工合同合同价含配合费，但未对施工配合费及其支付进行约定，原告与第三方签订的施工配合费协议对配合费及其支付进行了约定，从合同关系上讲，施工配合费应由原告支付。被告直接支付第三方的配合费应征得原告同意并须签订三方配合费支付的协议，若无相关证据，被告提出鉴定造价应扣除施工配合费的请求往往不予支持。
2、本工程的招标文件及合同对铝材材质、品牌进行了约定，原告对合同约定材料的更改应征得被告同意及批准，被告能提供原告擅自更改约定材料的证据，合同约定单价应调整。
至此，我们为您详细的介绍了一个土木工程合同纠纷的案例，从基础情况介绍，到产生的原因以及对此案例的评述，都有详细的说明。希望您能够从中吸取经验教训，避免合同纠纷的发生。但是，如果合同纠纷发生了，必须需要一个专业的律师帮您，才能更好的规避风险。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。
⊙相关内容
·职工对工伤鉴定结论不服怎么办？
作为用人单位，有为职工提供安全工作环境的义务，如果职工在工作岗位上受伤，则属于工伤范畴。职工本人可以委托家属向当地劳动局申请工伤鉴定，来明确证据的伤残程度。一般情况下，劳动局受理后会在一个月内出具工伤鉴定书。那么职工对工伤鉴定结论不服怎么办？下面我们就给您具体......
·劳动合同法工资规定主要体现在哪些...
工资是用人单位给劳动者的劳动报酬，对于打工者来说，能够按时拿到工资是工作的最基本保障。但有些时候，用人单位会无故拖欠工资，导致劳动纠纷发生。有很多法律法规都对工资有所规定，那么劳动合同法工资规定有哪些？学习这些法律知识对于劳动者维护十分有帮助，下面一起看看我们......
·人身损害误工赔偿是怎样的
人身损害误工赔偿是怎样的人身损害顾名思义就是对他人的身体健康造成了损害，严重的情况下甚至会导致他人的死亡，而此时往往就需要对受害者做出赔偿，其中就包括了误工费。那么这个人身损害误工赔偿是怎样的呢？我们将在下文中为您做详细解答。一、人身损害误工赔偿是怎样的受害人......
·工商银行提前还贷利息怎么算
工商银行提前还贷利息怎么算一、工商银行提前还贷利息怎么算？根据《民法典》第六百七十七条的规定：”借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。“提前还贷是需要按照实际的借款期间计算利息的。计算方法工具说明1、计算商业贷款选择等额本......
·常州律师在线咨询
常州律师在线法律咨询平台，常州律师在线咨询解答常州法律咨询，为广大法律需求者提供综合法律咨询服务，如有法律问题，请向常州律师咨询，咨询方式：常州律师在线咨询QQ、常州律师微信微博、常州律师法律咨询电话等。常州律师为常州市区、溧阳、金坛......
·栖霞刑事辩护律师
南京市栖霞区刑事辩护律师代理取保候审申请、看守所会见、缓刑适用、从轻减刑、毒品案件死刑辩护、贪污公职无罪辩护等各类刑事诉讼案件，为犯罪嫌疑人提供在线刑事辩护咨询服务，办理毒品犯罪、经济犯罪案件、暴力伤害、诈骗、侵占财产等案件。★栖霞刑事......
 广东 陈芝廉律师 |
 法学硕士 执业9年 |
 18620487148 |
 |
 山东 许义园律师 |
| 法学学士 执业7年 |
| 13061416368 |
|
 江苏 朱效武律师 |
| 法学学士 执业18年 |
| 18501560386 |
|
 上海 黄晓栋律师 |
| 法学学士 执业11年 |
| 18667830319 |
|
 福建 吕超律师 |
| 执业11年 |
| 13147094815 |
|
 安徽 黄贤柏律师 |
| 法学学士 执业14年 |
| 15551750882 |
|
江苏省镇江市市区有一个看守所，下属县市各有一个看守所，镇江刑事律师收集了各个看守所的位置和导航，方便大家工作。镇江地区（0511）镇江市看守所地址：江苏省镇江市润州区南徐路21号导航设置：陶瓷城站台旁一条路向南，可以看见红顶的房......
·为虚开增值税专用发票案辩护
2019年办理了一起虚开增值税专用发票的刑事案件，该案的涉案人数众多，接近二十个被告人，另外还有接近二十个被告单位，涉案数额巨大，..被告人涉案虚开增值税发票金额近6000万。案情：..被告人徐某开设多家公司，从2016年开始，徐某控制的这几家公司便不再......
