首页>>
法律知识
委托施工协议书范本是怎样的?
在实践中，有时由于各种各样的原因，一方会将工程项目委托给另一方。经过双方的协商之后会签订委托施工协议书，这样可以将具体的内容以及工程项目的实际情形罗列成条有。那么委托施工协议书范本是怎样的?下面我们为您详细介绍一下。
委托施工协议书
发包方(甲方)：________
承包方(已方)：________
为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本
合同，条款如下：
一、工程地点：________________________________。
二、工程内容
土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期
1、开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程
合同价款
经协商本
合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式
乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法
1、本
合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为
合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程
合同价款的30%，即人民币________整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程
合同价款的20%，即人民币________整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程
合同价款的10%，即人民币________整。
七、工程质量
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、
合同、补充
合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据
合同、补充
合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。
九、延期
违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按
合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
十、养护管理
1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、
合同生效与终止
本
合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后
合同即告终止。
十二、
合同份数
本
合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本
合同未经事宜，双方协商解决。
甲方代表(盖章)________
乙方代表(盖章)________
合同签订日期：__________
签约地点：______________
在进行工程委托是我们会签订委托施工协议书，上文是一篇委托施工协议书范本，您可以具体了解一下。在生活中，我们会签订各种各样的
合同，签订
合同才能有效的保障双方的合法权益。日后出现任何的纠纷问题，
合同就是解决的依据，所以在签订
合同时您应该谨慎小心，注意各项条款的具体内容，以免有不利于自己的条款出现。
⊙专业律师:
⊙相关内容:
·
解除劳动合同证明书范本是怎样的？
劳动合同既可以法定解除，也可以协商解除，我们都知道，当劳动者符合解除劳动合同的条件时，用人单位是可以解除劳动的，那你知道解除劳动合同证明书该如何写吗?我们整理了一篇范本，供你阅读。一、范文解除劳动合同证明书兹有本单位职工_______________，性别________，年龄......·
企业与员工解除合同该如何进行赔偿...
企业与员工解除合同该如何进行赔偿？一、企业和员工解除劳动合同该怎么赔偿用人单位除按劳动合同法第三十九条规定的情形无需支付经济补偿金外，其它情况根据解除的原因不同，赔偿的方式是不一样的。1、如果双方协商一致解除合同，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年......·
家居装饰装修工程质量规范标准验收...
家居装饰装修工程质量规范标准验收是什么？任何工程都有质量安全的问题出现，工程质量一旦出现问题在投入使用后将会造成严重的后果，严重情况还会造成重大的人员伤亡，因此对于工程质量有着严格的规定说明，对于家居装饰装修工程也有一定的规范标准，保证不出现任何安全事故，那......·
员工劳动关系转移社保怎么办？
出于提高市场占有率的需要，一些大型公司往往会在主要城市建立分公司，这时会派遣员工过去工作，员工的劳动关系因此发生转移。而员工之前是和总公司签署的劳动合同，社会保险关系都在总公司。那么，员工劳动关系转移社保怎么办？下面我们就给您做个简单介绍。一、转移劳动关系社......
·
中山市看守所_广东省中山市看守所地址电话、公交驾车导航、律师会见取保候审
中山市看守所位于广东省中山市南区马岭村16号，也叫中山市五桂山......
⊙专业律师:
工程没有按期完成如何索赔依据我国相关法律的规定，施工单位未按合同的约定交付工程的，如果合同有约定的，按合同约定承担违约......
借款人借钱不还应该怎么办一、借款人借钱不还应该怎么办首先，出借人可多次催促借款人还款。在意识到借款人有欠款不还的打算的时......
一、要求增加抚养费要交什么材料1、子女要求增加抚育费有下列情形之一，父或母有给付能力的，应予支持。(1)原定抚育费数额不足以......
·
有限责任公司变更为股份有限公司
有限责任公司变更为股份有限公司，应当符合本法规定的股份有限公司的条件，并依照本法有关设立股份有限公司的程序办理。有限责任公司依法经批准变更为股份有限公司时，折合的股份总额应当相等于公司净资产额。有限责任公司依法经批准变更为股份有限公司，为增...... 夫妻中一方想要离婚而另一方不愿意的话，此时可以考虑直接向法院提起诉讼。但去法院提起离婚诉讼的时候，需要同时交纳相应的诉讼......
年最新湖北省黄冈市浠水县征地补偿标准湖北省人民政府批复了湖北省国土资源厅报批的征地补偿安置倍数和修正系数，以及青苗补偿标......
借钱不还找律师能查银行房贷账户吗?在拿到法院相关文书情况下，是可以查询的。正常情况下普通市民是无权查询别人银行存款的。......
一般原则《民事诉讼法》第二十二条规定："对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由......
离婚协议孩子抚养权判决规定有哪些？一、新婚姻法孩子抚养权的规定《婚姻法》第三十六条：父母与子女间的关系，不因父母离婚......
法学学士 执业11年
18667830319
