工程质量保证金管理办法有哪些

首页>>法律知识

    工程质量保证金管理办法有哪些？

工程质量一向都是十分重要的它与人们切身利益息息相关，那工程质量保证金管理办法有哪些内容呢？保证金是对工程建设时出现不遵守合同规定或是不符合建设标准出现质量缺陷情况下的维修金，由此看出我们在工程建设中须承担自身责任。下文为您解答。

工程质量保证金管理办法

第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（一）、保证金预留、返还方式；

（二）、保证金预留比例、期限；

（三）、保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；

（四）、缺陷责任期的期限及计算方式；

（五）、保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（六）、缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；

（七）、逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

第四条缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

第五条推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。

第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

第七条发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第八条缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

第九条缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

第十条缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

第十三条建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。

第十四条本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。

第十五条本办法自2017年7月1日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2016]295号）同时废止。

发包人要在文件中做出明确相关保证金规定，缺陷责任期限内若双方造成的缺陷需各自承担责任或其他责任。保证金在工程到期后可返还于承包人，而发包人在14天内对合同约定进行确定无异议后返还保证金，若有争议按程序处理。更多问题可以咨询。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

⊙相关内容
·劳动争议仲裁前置的规定程序理解和...
      劳动争议仲裁前置的规定程序理解和条件法律方面劳动争议仲裁前置程序理解首先，法律所规定的劳动争议仲裁程序前置，实指劳动争议这一事实经过仲裁程序，并非要求所有的当事人都经过仲裁程序。如果要求所有的当事人都经过仲裁程序，只会增加当事人的讼累，不符合立法的目的和愿意。......
·实习期辞职工资怎么算
      在实习期内的实习人员的相关权益，实习单位也是要给予保障的。一般情况下，实习期也是有工资的，通常是按照试用期的工资来计发。那么您知道要是在实习期辞职的话，此时的工资该怎么算呢？以下是具体介绍。一、实习期辞职工资怎么算试用期离职工资应当按照劳动者正常出勤的天数......
·劳动者刚才进入用人单位，签订的是...
      劳动者刚才进入用人单位，签订的是固定期限劳动合同，而且过了很长时间，用人单位需要和劳动者签订无固定期限劳动合同。那么用人单位解除无固定期限劳动合同经济补偿金是如何计算的?我们在下文解答一下，希望对您有所帮助。一、用人单位解除无固定期限劳动合同经济补偿金是如何计......
·劳动合同法工资规定主要体现在哪些...
      工资是用人单位给劳动者的劳动报酬，对于打工者来说，能够按时拿到工资是工作的最基本保障。但有些时候，用人单位会无故拖欠工资，导致劳动纠纷发生。有很多法律法规都对工资有所规定，那么劳动合同法工资规定有哪些？学习这些法律知识对于劳动者维护十分有帮助，下面一起看看我们......
·南京财富传承律师
      创造财富、拥有财富、管理财富，是财富历史中一脉相承的命题。家族财产保护与管理,家族传承规划。所有商人、投资者、专业人士等，如已略有积蓄或有能力去创富时，担心自己身处的经商或工作环境中，随时会出现各种风险，不论年青或年老，不论移民与否，都......
·南京经济纠纷律师
      南京经济纠纷律师解决经济纠纷案件，包括债务纠纷、民间借贷、合同担保、贷款抵押、高利贷等债权债务纠纷，提供催收账款、转让债权，代理诉讼、仲裁、执行等专项法律服务。为公司企业提供法律顾问服务：代为处理公司设立、分立、终止、破产清算、股权转让、股......