船舶租用合同纠纷代理词
首页>>法律常识
代理词
尊敬的审判长、审判员:
江苏DD律师事务所受被上诉人W某某的委托,指派本律师作为被上诉人W某某的代理人,接受委托后,本律师仔细询问了被上诉人,并查阅了被上诉人提供的证据材料,现就本案发表代理意见如下
一、上诉人和被上诉人签订的《起重趸船租赁协议》合法有效.cnLaw.net
二、被上诉人已按照协议约定履行了合同的义务.中法网
  (一)根据《起重趸船租赁协议》(以下简称协议)第五条,被上诉人的义务是将原浮吊起重船改造成起重式浮囤船。根据被上诉人提供的船舶所有权登记证书和船舶检验证书可以证明,被上诉人交付的是起重囤船(见船舶检验证书中的船舶类型),符合协议约定的起重式浮囤船的要求.中法网。因此,被上诉人已经按照协议约定完成了船舶改造的义务.cnLaw.net
三、被上诉人提供的是趸船而非浮吊船.中法网
1、根据被上诉人提供的船舶检验证书,该船舶检验证书上船舶类型是起重囤船,准予航行A级航区(航线).中法网。江西省九江市船舶检验局是船舶认定和发证的法定机关,具有认定船舶类型的法定职权和职责。
2、浮吊船和趸船具有明显的区别。浮吊船具有动力装置,趸船不具有动力装置。被上诉人提供的船舶没有动力装置,属于趸船的船舶类型,而非浮吊船的船舶类型.cnLaw.net
四、江苏省水上过驳专项整治的是无证的浮吊船,而非所有的浮吊船,趸船并不在江苏省水上过驳专项整治的范围内。
(一)持证的浮吊船可以合法经营。
江苏省已于2020年12月20日零时起,撤销、关停长江江苏段设置的水上临时过驳作业区,取缔长江江苏段水上过驳作业。但根据被上诉人提供的江苏省交通运输厅发布的《省交通运输厅全面开展无证浮吊船专项整治“回头看”》,省交通运输厅在全省内河水域(除长江外)于2021年11月16日组织开展无证浮吊船专项整治“回头看”工作,对合法经营的浮吊船,建立长效管理机制,加强日常监督和定期抽查。因此,持有船舶检验证书、船舶所有权证书、船舶国籍证书和港口经营许可证的浮吊船依法可以合法经营.cnLaw.net
(二)浮吊船和趸船明显可以区分。
   根据高邮市人民政府发布的《关于加强高邮市内河航道浮吊船、趸船管理的公告》.中法网。无论是浮吊船还是趸船,在依法取得船舶检验证书、船舶登记证书及其他相关证件,并登记后就可以开展相关的作业.cnLaw.net。被上诉人提供的趸船符合该法律规定。
   (三)趸船并不在江苏省水上过驳专项整治范围内。
五、上诉人违反了协议的约定。
(一)上诉人有提供船舶停靠手续的义务。
根据协议的第8条:乙方(被上诉人)趸船停靠码头作业,甲方(上诉人)有义务为乙方囤船取得相关部门的行政许可,并完善相关停靠及作业手续。由此可以看出,船舶停靠手续应当由上诉人提供。
(二)上诉人未按照协议的约定提供船舶停靠手续.cnLaw.net
   船舶改造完成后,被上诉人于2021年8月7日以《通知书》的形式通知被上诉人:由于上诉人未提供码头的停靠手续,导致被上诉人的船舶被南京浦口海事处扣押。自昨日起连续三个月,如你方(上诉人)不能解决码头停靠手续及保证我方(被上诉人)作业的问题,我方将追究你相应违约责任.cnLaw.net。望予以理解。2021年8月13日,上诉人以《回函》的形式,通知被上诉人:告知函已收悉。根据合同约定:我方有义务为贵司办理趸船停靠相关作业手续.中法网。办理需要一个过程,我方争取在2021年11月6日之前办妥趸船靠泊合法作业手续。如届时码头仍然不具备装卸条件,我方将按照合同约定给与你方经济补偿。在一审过程中,上诉人并没有提供任何证据证明,上诉人已经办理了港口经营许可证等行政许可手续并交付给被上诉人。
六、上诉人违反约定给被上诉人造成了重大的经济损失,上诉人应当按照约定给予被上诉人赔偿。
上诉人不能提供港口经营许可证等行政许可手续、被上诉人改造船舶以及按照上诉人的要求等待三个月,给被上诉人造成了重大的经济损失,按照协议约定,上诉人应当赔偿被上诉人200万元(见协议12条).中法网。此外,上诉人也在《回函》中承诺,上诉人将按合同约定给予被上诉人经济补偿.中法网。因此,上诉人应当赔偿被上诉人200万元(保证金100万元包含在内)。
综上,被上诉人不存在违约行为,上诉人的违约行为给被上诉人造成了重大经济损失,上诉人也承诺将按照协议约定给与被上诉人经济补偿.cnLaw.net。因此,上诉人应当按照约定赔偿被上诉人.中法网
以上意见供合议庭参考!.中法网

微信咨询

点击+微信好友:chinaLawyer9
专业律师
南京律师
王庆磊 律师
副主任 
13057670467
南京律师
卢燕 律师
副主任 法学学士 
13814066391
南京律师
高峰 律师
副主任 法学学士 执业15年
13305191148
微信咨询


点击+微信好友:chinaLawyer9

⊙相关内容:
·南京敲诈勒索罪律师_南京 刑事律师解读敲诈勒索罪的立案认定、量刑标准、司法解释、缓刑无罪成功案例辩
·劳动纠纷民事起诉状
·南京离婚律师咨询_南京离婚律师提供南京离婚法律咨询
·南京专业合同律师
·南京市第二看守所地址、电话、取保候审条件

刑事案件损害赔偿的范围是什么
    刑事案件损害赔偿的范围是什么一、刑事案件损害赔偿的范围是什么对侵犯人身权利的损害赔偿。《国家赔偿法》第15条规定,有下列行为之一的,应予以赔偿:对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑的人错误拘留的;对没有犯罪事实的人错误逮捕的;依照审判监督程.

网络诈骗刑事拘留最长多长时间?
    网络诈骗刑事拘留最长多长时间?网络诈骗犯罪嫌疑人落网后首先要确认犯罪嫌疑人是否就是网络诈骗案件的罪犯,这个时候就会对犯罪嫌疑人进行刑事拘留,以便可以有时间核对证据,准备公诉的有关材料。网络诈骗刑事拘留最长时间就需要了解一下了。进行刑事拘留不能够超过最.
  最高额抵押和一般抵押的区别有哪些?一是担保的债权数量不同。一般抵押权担保的为一个债权,而最高额抵押权担保的债权的数量是不确定的,可能是一个债权,也可能是多个债权,但一般是多个债权。二所担保债权发生时间不同。一般抵押权担保的为一个时间点发生的债.
  有结婚证分居多久算离婚?有结婚证的情况下,分居不管多久都不会离婚,分居满只是判断夫妻感情破裂的一种方式,只要未经过法定的离婚手续,双方的婚姻关系还继续存续,如果此时任何一方与第三方结婚的,即构成重婚罪。目前法院认定的分居,就是指因夫妻感情不和.

刑事上诉期过了怎么办
    我国实行的是两审终审制度,当事人对一审判决或裁定不服的,辩护人认为一审判决认定的事实与理由存在不清楚的,可以用书状或者口头在法定的期限以内向上一级人民法院提起上诉。根据我国刑事诉讼法的规定,不服判决的当事人提起上诉的期限是10天,对裁定不服的,上诉的期.

专业律师


南京律师
王庆磊 律师
副主任 
13057670467
南京律师
卢燕 律师
副主任 法学学士 
13814066391
南京律师
高峰 律师
副主任 法学学士 执业15年
13305191148

·南京律师
·苏州律师
·无锡律师
·常州律师
·镇江律师
·扬州律师
·泰州律师
·南通律师
·盐城律师
·淮安律师
·宿迁律师
·徐州律师
·连云港律师
·马鞍山律师
·南京法律顾问律师

微信咨询


点击+微信好友:chinaLawyer9

在线咨询
⊙有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
⊙最新法律咨询:
  • Q请问这样的事我该负多少责
  • Q刑事拘留,一个朋友因涉嫌马庄被抓,想要保释
  • Q农村20元意外险,住院花?万多,保险能报多?
  • Q老板拖欠工资,我和我两个同学经过老板的姑父介绍工作的
  • Q我的钱被网络骗了,能追回来吗??
  • Q感情不和离婚分居的时间长短
    A

    感情不和的离婚是否要分居多长时间才可以

    121.19.171

  • Q业主联名起诉开发商,违建,逾期交房,律师费怎么算
    A

    业主联名起诉开发商,违建,逾期交房,律师费怎么算

  • Q我们夫妻俩已分离十几年,不在一起,没有情生活关系了,
  • Q咨询第三巡回法庭联系电话
  • Q关于房产继承和赡养费的问题
    A

    关于房产继承和赡养费的问题

  • Q容留他人吸毒尚不构成犯罪处几曰以上十五曰以下拘留
  • Q昨天用社保卡往*行卡里转?00块钱,现在还没有到账,
  • Q你好我是之前喝了酒然后上过高速被抓的时候是
  • Q我现在三个孩子老大3岁儿子小的双胞胎儿子现在没有任何
  • Q第二次起诉法院会判离吗?财产该怎么分配
    A

    我和妻子以结婚一年无子女,愿宅基地于结婚后两个月拆迁,我们分到180平方,属三口之家,是国家给予的,因感情不和我起诉

  • Q关于交通事故,我与车主口头协议开车主的出租汽车
    A

    我与车主口头协议开车主的出租汽车,开提成(挣100去掉油钱,剩下平分那种),前几天发生追尾事故,出租车接近报废,没有

  • Q结婚三年没令结婚证不想过能到法院起诉退还彩礼
  • 法律常识
    www.cnLaw.net 中法网
    律师黄页 | 咨询中心 | 法律常识
    收藏-转发-分享给朋友  侵权违法举报