首页>>法律知识

1.格式
建筑工程承包合同
甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)
乙方:×××(同上) (承包方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济
合同法》和《
建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程
的实际情况,达成如下协议。
第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等
内容)
第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)
第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
第五条 甲乙双方的基础工作
第六条 工程进度计划
第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)
第八条 人事同价款及其调整
第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条 工程验收
第十一条 决算
第十二条 保修
第十三条 争议处理
第十四条
违约责任 第十五条 双方约定的其他内容
第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时
间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等
的效力。
┌───────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │
│ 发 包 方 │ 承 包 方 │ 鉴(公)证意见 │
│单位名称(章): │单位名称(章): │ │
│单位地址: │单位地址: │经办人: │
│法定代表人: │法定代表人: │鉴(公)证机关 │
│委托代理人: │委托代理人: │(章) │
│电 话: │电 话: │ 年 月 日 │
│电报挂号: │电报挂号: │〔注:除国家另有规定│
│开户银行: │开户银行: │外,鉴(公)证实行自│
│帐 号: │帐 号: │愿原则〕 │
│邮政编码: │邮政编码: │ │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │ │
└───────────┴───────────┴──────────┘
2.说明
建筑工程承包合同是以
建筑工程为标的的合同,包括
建筑工程施工合同、
建筑工程勘察合同、建筑
工程设计合同。
建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限
等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立
建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体
规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都
不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三
个方面的问题是应当注意的:
(1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的
难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否
则,应当承担相应的责任。
(2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方
转包,应当事先在合同中讲明。
(3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;
对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报。
⊙相关内容
·
建设工程勘察合同(二)
订立合同双方: 建设单位:____以下简称甲方; 勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的 勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,......·
建设工程征用土地合同
签订合同双方: 征用土地单位:____,以下简称甲方; 被征土地单位:____,以下简称乙方。 根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定,经......·
测绘合同
委托方(甲方): 合同编号: 承揽方(乙方): 签订地点: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方 协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围(......·
建设工程施工合同
第一部分 协议书 发包人(全称): ───────────────── 承包人(全称): ───────────────── 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平 等、自愿、公平和诚实......
·
江宁房产律师
江宁区房产律师提供土地法、房产法、工程建设法等建筑房地产领域的法律服务,专注于江宁区房地产领域法律研究,解决南京市江宁区的房屋购买、二手房转让纠纷、房屋拆迁安置补偿、房屋权属纠纷等房地产法律问题。◆江宁房产律师谈房地产纠纷案件的举证 ......·
新沂市看守所
新沂市看守所新址位于江苏省新沂市唐店街道八户村424省道南侧(旧址在北沟街道新东路西),是新沂市...看守所,来访路线导航:在新沂市汽车站有班车到唐店,在步行或打的即到新沂市看守所。聘请刑事律师去看守所会见、面谈了解案情、申请取保候审、确定......
·
专业家事律师:民事上诉状(遗产继承)
民事上诉状 上诉人(原审原告):张XX,女,生于1993年03月17日,住———。身份证号码:———,:———。 被上诉人(原审被告):张XX,女,女,生于1993年03月17日,住———。身份证号码:———,:———。 上诉人张XX因继承权纠纷一案......·
青岛律师刘娜谈用人单位变更后经济补偿金连续性
2010年沈某到某单位从事设备安装工作,2015年因单位内部调整,对其工作岗位进行了变更,严重降低了沈某的工作待遇,并且单位一直拖欠沈某的工资,为此沈某申请仲裁其工作单位,并向胶州市劳动人事争议仲裁委员会缴纳了申请书。令其困惑的是,单位向胶州市劳动......