承揽方（乙方）： 签订地点：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方
协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）：
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：
第三条 执行技术标准：
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其它技术要求：
第四条 测绘工程费：
１．取费依据：
２．取费项目及工程总价款：
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价（元） │ 合计（元） │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程总价款： │
└──────────────────────────────────┘
第五条 甲方的义务
１．自本合同签订之日起＿＿日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
２．自接到乙方编制的技术设计书之日起＿＿日内完成技术设计书的审定工作。
３．应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
条件。
第六条 乙方的义务
１．自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于＿＿日内完成技
术设计书的编制，并交甲方审定。
２．自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起＿＿日内组织测绘队伍进场作业。
３．乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部成果应于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起＿＿日内完成验收。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：
第十条 测绘工程费支付日期和方式
１．自合同签订之日起＿＿日内甲方向乙方支付定金人民币＿＿＿元。
２．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前甲方向乙方支付工程价款人民币＿＿＿元。
３．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前再向乙方支付工程价款人民币＿＿＿元。
４．自测绘成果验收合格之日起＿＿日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
第十一条
１． 自测绘工程费全部结清之日起＿＿日内，乙方向甲方交付成果（见下表）
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 时间 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
第十二条 甲方违约责任
１．合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙
方已进入现场工作，完成的工作量在５０％以内时，甲方应支付工程总价款的５０％；完成工作量超过
５０％时，则甲方应支付工程总价款的１００％。
２．甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工
费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。
３．甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
４．对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或
用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方违约责任
１．合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
２．乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按
本合同约定的工程总价款的１％计算。
３．乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要
求。因测绘成果不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对
因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
甲方自己负责）。
４．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转
让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定：
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
调一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成
协议，双方同意就本合同产生的纠纷向＿＿仲裁委员会申请仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构
的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉）。
第十八条 附则
１．本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
结算完成后，本合同终止。
２．本合同一式＿＿份，甲、乙方各执＿＿份。
┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
│ │单位地址： │ │单位地址： │
│ 委 ├─────────────┤ 承 ├────────────┤
│ │邮政编码： │ │邮政编码： │
│ 托 ├─────────────┤ 揽 ├────────────┤
│ │电话： │ │电话： │
│ 方 ├─────────────┤ 方 ├────────────┤
│ │开户银行： │ │开户银行： │
│ ├─────────────┤ ├────────────┤
│ │银行帐号： │ │银行帐号： │
└───┴─────────────┴───┴────────────┘
委托方单位名称（盖章） 承揽方单位名称（盖章）
法定代表人 法定代表人
或委托代理人（签字） 或委托代理人（签字）：
合同订立时间： 年 月 日
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。
⊙相关内容
·建筑装饰工程施工合同(一)
第一部分 合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条 词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义： １．合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合 同条件、协议条款以及双方协商......
·建筑工程承包合同
１．格式 建筑工程承包合同 甲方：×××（写明名称、法定代表人和住所）（发包方） 乙方：×××（同上） （承包方） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程 的实际情况，达成如下协议。 ......
·建筑安装工程分包合同（一）
总包方：＿＿＿＿（以下简称甲方） 分包方：＿＿＿＿（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工 程总分包实施办法》和××市人民政府〔１９８４〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合 同，......
·建设工程承包合同（二）
发包方：＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 第一章 合同一般规范 第１条 词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成......
·无锡刑事辩护律师
无锡刑事辩护律师代理刑事辩护、刑事诉讼等,通过会见犯罪嫌疑人、研究分析卷宗、技术鉴定证据文书等提出罪轻、从轻、无罪等辩护观点。★无锡刑事辩护律师谈数个鉴定结论相冲突的问题。鉴定结论虽是一种重要证据，对于证明案件事实有重大作用，但其并......
·杭州市江干区看守所
浙江省杭州市江干区看守所地址在杭州市江干区笕桥镇黄家村九黄路1号，是杭州市江干区...关押犯罪嫌疑人的场所。律师提示：杭州市江干区看守所不准亲属探视，只有律师才能见到犯罪嫌疑人，律师去杭州市江干区看守所会见面谈、了解案情、取保候审、提供......
 上海 邱国开律师 |
 法学学士 执业12年 |
 13052261268 |
 |
 广东 陈芝廉律师 |
| 法学硕士 执业9年 |
| 18620487148 |
|
 安徽 黄贤柏律师 |
| 法学学士 执业14年 |
| 15551750882 |
|
 江苏 姜舂律师 |
| 副主任律师 执业15年 |
| 18662891662 |
|
 浙江 林鑫律师 |
| 副主任律师 法学学士 |
| 18868876507 |
|
 福建 陈建青律师 |
| 主任律师 执业22年 |
| 18567906376 |
|
原告：周某、姚某委托代理人：翁利亚，浙江建策律师事务所律师被告：王某某、周某某等人原告述称：父母生育兄弟三人，因一江山解放，二弟（周某）与三弟（已故，姚某之夫）被国民党一同带回台湾，自此与大陆亲人失去联系。同时，父母在大陆建有三......
·故意伤害致人死亡，律师辩护主犯最终被判八年 成都刑事案件辩护律师
案情简介：本案六名被告人及其..构成如下：被告人Z某，2016年下半年从“老W”处购买成都市高新区某小区A铝合金门窗生意口子，即其他人不准在该小区推销同种业务。被告人W某和被告人G某，系被告人Z某通过饭局认识，二人为社会闲散人员。被告人......
