发 包 人：________
承 包 人：________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、 工程概况
1、工程名称：________
2、工程地址：________
3、建筑面积：________
4、结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5、设计单位：________
6、监理单位： ________
二、工程内容及承包范围
1、 外墙面砖改为外墙漆
2、 客厅推拉门取消
3、 本工程为满七层，结构找坡
4、 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5、 外墙40 × 40 深灰色栅格取消
6、 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
7、 其余均按原图施工
三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
1、开、竣工日期
1、1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四、付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五、合同生效与终止、争议处理
1、 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2、 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3、 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
4、 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5、 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行账号 银行账号：
签定合同代表： 签定合同代表：
年 月 日 年 月 日
在签订建筑工程合同的时候尽量要将双方需要约定的事情在合同中体现出来，但是如果在合同签订以后漏掉了一些内容是可以签订补充协议的，但是签合同的时候还是尽量将内容写完整，防止补充协议出现的情况，在书写建筑工程合同补充协议的时候合同双方当事人都应该全面的阅读合同的所有内容，掌握合同中的一些细节内容可以防止一些合同纠纷的发生。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。
⊙相关内容
·?新员工入职流程
在企业单位上班，不同的职位的待遇是不一样的，劳动者可以根据自己的实力来应聘岗位。近年来，我国大力发展人才教育，故而应聘企业高管的人员是比较多的，在职员通过面试后，是需要办理入职手续的，那么高管入职手续如何办理?新员工入职流程(一)入职准备1、人力中心向合格者......
·劳动关系的延续如何进行？
对于职工来说，在入职之前很多都会与用人单位签订劳动合同以保障自己以后能够享受到更好的福利与待遇。但是如果合同期满，这个时候如果双方都认为可以继续合作，那么此时的劳动关系的延续如何进行呢?我们就为您整理了相关的方法，来看一下吧。劳动关系延续合同经双方协商同意，......
·临时工合同到期不给辞工怎么办？
临时工合同到期不给辞工怎么办？临时工与正式工不同，临时工是不用签订劳动合同的，就算不签订拉动合同也是没有关系的，因为临时工其实就是用人单位的短期工，所以相关规定也是跟合同工不一样的的，那么临时工合同到期不给辞工怎么办呢，下面就由我们来告诉您。劳动合同法》第37条......
·人防工程施工技术要求及注意事项是...
人防工程施工技术要求及注意事项是怎样的人防工程施工技术要求及注意事项已经受到大众的广泛重视。因为现在人们很关注房子，都希望能够买到性价比高的房子。在我国的法律中，也有明确的条文对人防工程施工技术要求及注意事项的规定，那么人防工程施工技术要求及注意事项都有什么......
·南京容留他人吸毒罪律师
南京容留他人吸毒罪律师解读容留他人吸毒罪认定标准、量刑标准、法律规定等，申请取保候审，适用缓刑，提供从轻减轻、无罪辩护。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？律师热线：13951899110（看守所会见、申请取保候审、从轻缓刑辩护）◆南京容留他......
·扬州律师网
扬州律师免费在线法律咨询，代理离婚,房地产,劳动法,婚姻以及涉外等案件.★扬州律师网谈公司关联交易的界定作为公司的一种商事行为，关联交易的产生具有其合理性，是公司制度发展的必然产物。然而其在实际运作中却有很多的关联交易行为对于公司现有......
 江苏 周宏祥律师 |
 副主任 执业14年 |
 18651990859 |
 |
 安徽 史微微律师 |
| 部门主任 法学学士 |
| 15955028395 |
|
 安徽 王庆磊律师 |
| 副主任 法学学士 |
| 13865833017 |
|
 上海 邱国开律师 |
| 法学学士 执业12年 |
| 13052261268 |
|
 安徽 黄贤柏律师 |
| 法学学士 执业14年 |
| 15551750882 |
|
 浙江 何强律师 |
| 副主任律师 法学硕士 执业14年 |
| 18868876507 |
|
原告某房地产公司与买房人签订商品房买卖合同后，有近十个买房人支付了部分房款后，剩余房款不再支付，原告某房地产公司同时向.起诉要求解除合同，买房人支付违约金。被告陈某是该近十个买房人中的一个，收到.的应诉通知书后，被告陈某找到了仇伶律师，仇伶律......
·潍坊律师：盗窃案成功办理
前期在某.办理了一起盗窃案件，成功使被告人获得缓刑，办案效果明显。案情：被告人（20来岁）与某女（受害人）谈恋爱，当然不是特别纯正的那种恋爱..，且有时晚上住在一起。由于被告人当时没有正式工作，有一段时间比较缺钱，因此当有一天被告人再次在某女租......
