但“包死价”并非完全固定不变的，发包人进行工程变更时，工程造价就应根据实际情况进行变更。很多人发包人，甚至承包人都认为“包死价”后，发包人是可以随时要求承包人进行工程变更的，而且不用再付钱，但这其实是一种很大的误解。
事实上，建筑工程“包死价”，是针对建筑合同约定的“待完成工程”而言的，而出现工程变更后，就会出现新的与工程相关的事宜，这与原先合同约定的“待完成工程”无关，也与“包死价”无关。一旦发包人要求进行工程变更，给承包人造成损失的，如造成停工、窝工损失，工程量增加等等，承包人可以依照合同法及相关司法解释的规定，要求发包人支付相应的赔偿相关损失。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。
⊙相关内容
·开发商不给工程垫资，要准备哪些证据材料？
而打官司就是打证据，施工单位想要赢，想要成功追回欠款的，就要收集到充分的证据资料：１、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料，公司的是双方工商登记资料，如营业执照或工商查询资料。２、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同，会议纪要，来......
·承包人对违章建筑不享有建设工程价款优先受...
建设工程价款优先受偿权制度系以建设工程折价或者拍卖的价款优先清偿承包人享有的建设工程价款债权，故承包人享有建设工程价款优先受偿权的前提是其建设完成的建设工程依法可以流转。根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定，承包人享有建设工程价款优先受偿权的条件是建......
·建筑工程“包死价”，在发生工程变更事宜时...
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。由此可见，所谓“包死价”实质就是固定价，固定价通常是不能变动的，即便承包人要求对已完成工程进行造价......
·工程变更造成损失，可以索赔哪些费用？
根据合同法规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言，承包人都可以就工程变更，要求赔偿以下费用：１、人......
·南京拘留律师
南京刑事律师为您解读拘留期限、刑事拘留、行政拘留、司法拘留的区别、拘留时间多长，接受委托申请取保候审、代理提起行政复议。南京拘留律师刑事帮助范围包括江苏省各市县及南京市鼓楼区、玄武区、秦淮区、江宁区、建邺区、雨花台区、栖霞区、浦口区、......
·无锡离婚律师
无锡离婚律师提供无锡婚姻法咨询、婚前婚后协议拟定、协议离婚、诉讼离婚、涉外离婚、离婚财产分割、离婚股权分割、未成年子女抚养等法律帮助，对没有和好可能的夫妻进行诉讼或非诉讼指导及代理,保障当事人在婚姻、财产、子女抚养等方面的合法权益。◆无......
 浙江 温作团律师 |
 副主任律师 法学硕士 执业11年 |
 18667830319 |
 |
 上海 罗东升律师 |
| 主任律师 |
| 18516500148 |
|
 山东 许义园律师 |
| 法学学士 执业7年 |
| 13061416368 |
|
 上海 黄晓栋律师 |
| 法学学士 执业11年 |
| 18667830319 |
|
基本案情：刘某系株洲某公司的市场开发部负责人，在任职期间先后多次以开拓业务的名义向该公司借支，累计到该公司与刘某终止劳动合同时止，刘某尚欠该公司借支款近五十万元没有归还。公司多次与刘某协商，希望刘某能自动将借支款归还，未果后公司委托本......
·成功为当事人争取不起诉
上海市青浦区人民法院不起诉决定书沪青检一部刑不诉〔2020〕182号被不起诉人胡某甲（曾用名胡某乙），男。2019年12月7日因涉嫌盗窃罪被上海市.青浦分局刑事拘留，同年12月10日延长刑事拘留期限至三十日，同年12月31日被上海市.青浦分局取保候审。辩护......
